青海省建设工程造价管理办法

青海省建设工程造价管理办法

青海省建设工程造价管理办法 (2011年8月3日青海省人民政府第85次常务会议审议通过 2011年8月14日省政府令第79号公布 根据2020年6月12日省政府令第125号《青海省人民政府关于修改和废止部分省政府规章的决定》修订 自2011年10月1日起施行)

• 第一章总 则

• 第一条　　为加强建设工程造价管理，规范建设工程造价计价行为，合理确定和有效控制工程造价，维护工程建设各方的合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《青海省建筑市场管理条例》等有关法律、法规，结合本省实际，制定本办法。

• 第二条　　本省行政区域内建设工程造价计价活动及其监督管理适用本办法。 国家对交通、水利、电力等专业工程造价有规定的，从其规定，没有规定的，参照本办法有关规定。

• 第三条　　本办法所称工程造价是指建设工程项目从筹建到竣工验收、交付使用所需的全部费用。 包括建筑安装工程费、工程建设其他费、设备及工器具购置费、预备费、税费和贷款利息，以及按国家规定应当计入工程造价的其他费用。

• 第四条　　省人民政府住房城乡建设行政主管部门负责全省建设工程造价的监督管理工作，州(市)和县人民政府住房城乡建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程造价的监督管理工作。 县级以上人民政府发展改革、财政、审计等行政主管部门，按照各自的职责负责相关的建设工程造价管理工作。

• 第五条　　省工程造价管理机构具体负责工程造价的监督管理，其职责是: (一)编制全省建设工程定额，拟定全省统一的建设工程造价计价办法、计价依据; (二)建立工程造价信息社会服务平台，采集市场信息，测算和发布工程造价信息; (三)监督指导各类建设工程定额的实施，负责建设工程造价纠纷的行政调解; (四)负责工程造价咨询单位和造价专业技术人员的管理和执业情况的考核等工作。

• 第六条　　建设工程造价行业协会应当加强行业自律，发挥行业指导、服务和协调作用。

• 第二章建设工程计价依据

• 第七条　　建设工程计价依据包括: (一) 工程估算指标、概算指标; (二) 工程量清单计价规范; (三) 工程定额(包括概算定额、预算定额、消耗量定额、消耗量定额基价、其他费用定额、计算规则等); (四) 劳动定额、工期定额; (五) 工程建设人工、材料(设备)及施工机械台班预算价格、指导价格及市场价格信息; (六)设计施工图等工程资料; (七)国家和本省规定的其他有关计价依据。

• 第八条　　建设工程计价依据按照以下规定制定和发布: (一)建设工程投资估算指标、概算指标，由省发展改革部门会同省财政、住房城乡建设行政主管部门制定发布; (二)房屋建筑工程与市政基础设施建设工程定额、劳动定额、工期定额等的编制和调整，由省住房城乡建设行政主管部门征求省发展改革、财政行政主管部门意见后发布; (三)工程量清单计价办法和工程建设人工、材料(设备)及施工机械台班预算价格，由省住房城乡建设行政主管部门制定发布; (四)执行国家行业专业工程造价依据的交通运输、水利、电力等部门，结合本省实际制定的地方性补充定额，由有关行政主管部门征求省发展改革、财政、住房城乡建设行政主管部门意见后发布。

• 第九条　　鼓励在工程造价计价管理和计价中开发应用计算机应用软件。对采用国家规范和本省计价定额开发的建设工程造价计算机应用软件，在推广使用前，由省工程造价管理机构组织鉴定。

• 第十条　　鼓励工程建设单位、施工企业参照国家和本省制定的计价依据，编制能反映本企业技术水平和管理水平的企业内部定额。 企业内部定额中的商业秘密受法律保护。

• 第三章工程造价文件的编制

• 第十一条　　建设工程造价文件的编制应当符合下列规定: (一)政府投资项目的投资估算，由具有相应资质的工程咨询机构、工程造价咨询机构，依据国家和本省建设工程计价依据、投资估算编制办法编制，报建设项目审批主管部门核准; (二)政府投资项目的设计概算，由具有相应资质的设计单位或者工程造价咨询机构，根据已批准的可行性研究报告、初步设计、国家和本省建设工程计价依据及设计概算编制办法编制，报建设项目主管部门审批; (三)施工图预算，由建设单位委托的工程设计单位、工程造价咨询机构，依据工程设计图、工程计价依据、经批准的设计概算及施工图预算编制办法编制; (四)工程量清单和招标控制价，应当由具有相应资格的工程造价咨询机构按照建设工程计价依据编制，并经建设单位认可。符合自行招标条件的建设单位也可按照建设工程计价依据和相关造价信息编制确定; (五)投标报价，由投标企业依据国家和本省建设工程计价依据，结合本企业的技术条件、管理水平自主确定。报价明显低于其他投标平均报价的，应有合理性说明。

• 第十二条　　除国家另有规定外，全部或部分使用国有资金以及政府融资的建设工程项目依法进行招标的，应当采用工程量清单计价模式，并按国家和本省建设工程计价依据编制招标控制价;非国有资金的建设项目，推行工程量清单计价模式。

• 第十三条　　工程量清单是招标文件的组成部分，招标人提供的工程量清单必须准确、规范。 招标人不得擅自修改工程量清单、工程招标控制价等招标文件的实质性内容。招标文件对施工工期、工程质量有特殊要求的，在确定工程招标控制价时，应计入相应的措施费用。

• 第十四条　　建设工程造价中的下列规费，按照规定标准计取，不得作为招标投标的竞争性费用: (一) 社会保障费:包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等; (二) 安全文明施工措施费; (三) 住房公积金; (四) 工程排污费; (五) 国家和本省规定的其他费用。

• 第四章工程计价管理

• 第十五条　　政府投资的建设工程项目，经批准的投资估算或者设计概算是该建设项目的投资最高限额，未经建设项目审批主管部门核准，不得突破。

• 第十六条　　依法招标的项目，招标人与中标人应当在规定的时间内按招标文件和投标文件签订施工合同。招标人不得再向中标人提出压价要求，不得再订立背离招投标文件实质性内容的其他协议。

• 第十七条　　建设工程项目发包、承包双方应当签订《建设工程施工合同》，合同应对下列工程计价事项作出约定: (一)工程计价方式; (二)预付工程款的数额、支付时限以及抵扣方式; (三)工程进度款的支付方式、数额以及支付时限; (四)工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、支付时限要求以及金额支付方式; (五)约定承担风险的范围、幅度以及超出约定范围、幅度的调整方法; (六)工程竣工价款的结算、结算审核与支付方式、数额以及支付时限; (七)工程质量保证金的数额、预扣方式以及返还时限; (八) 发生工程价款纠纷的解决方式; (九)双方认为应当约定的其他工程造价计价事项。

• 第十八条　　建设单位在施工合同签订三十日内，在办理《建筑工程施工许可证》时，应将施工合同副本、招标控制价、中标价格等工程项目计价文件，报县级以上住房城乡建设行政主管部门备案。

• 第十九条　　建设工程竣工结算文件应当依据施工合同、国家和本省建设工程计价依据、工程结算编制办法、经批准的设计概算、招投标文件、实际完成的工程量，以及设计变更、双方确认的经济签证凭证编制。 建设工程竣工结算文件经发包方认可并签章，即作为工程结算款支付和财务决算的依据。

• 第二十条　　发包方、承包方应在施工合同约定的时间内办理工程竣工结算。承包方在提交建设工程竣工报告时，应向发包方提交竣工结算文件和完整的竣工结算资料。发包方应在施工合同约定时间内予以核对，或在收到竣工结算文件之日起三十日内作出审核结论。政府投资的重点项目竣工结算期限可延长三十日。逾期未作出审核结论的，视为认可。承包方逾期不提供结算文件和结算资料，经发包方书面催促，过十四日仍不答复的，发包方有权根据已有资料进行审核。 因逾期结算而产生的费用由责任方承担。

• 第二十一条　　当事人双方对工程竣工结算有争议的，可以通过以下方式解决: (一)由双方当事人协商解决; (二)向工程造价管理机构申请行政调解; (三)向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

• 第五章工程造价咨询执业管理

• 第二十二条　　工程造价咨询机构应当依法取得由国家或者省人民政府住房城乡建设行政主管部门颁发的工程造价咨询企业资质证书，并在其资质范围内从事工程造价咨询服务活动。 省外工程造价咨询机构在本省行政区域内从事建设工程造价咨询经营服务活动的，应到省人民政府住房城乡建设行政主管部门备案，并接受工程所在地县级以上人民政府住房城乡建设行政主管部门的监督管理。

• 第二十三条　　建设工程造价执业人员应当依法取得相应的造价工程师资格，注册登记后，方可在其资格范围内按照相关执业准则和规范，从事建设工程造价计价活动。 建设工程造价文件应由具有相应资格的注册造价工程师编制。

• 第二十四条　　建设项目工程造价文件由编制单位出具。负责编制文件的注册造价工程师应当签字并加盖执业专用印章。编制单位和工程造价文件编制人员应对其编制的工程造价文件规范性、准确性、合理性负责，并承担相应的法律责任。

• 第二十五条　　工程造价咨询机构不得有下列行为: (一) 超越资质和等级许可，承揽工程造价咨询业务; (二) 伪造、涂改、倒卖、出租、出借资质证书、执业专用印章，或者以其他形式非法转让资质证书和执业专用印章; (三) 转让、转包承接的工程造价咨询、招投标计价业务; (四) 不按国家和本省工程计价依据规定计价，出具虚假工程造价文件; (五) 对同一建设工程项目的发包人、承包人或者两个以上投标人提供工程造价计价、招投标计价服务; (六) 法律、法规、规章禁止的其他行为。

• 第二十六条　　工程造价咨询执业人员不得有下列行为: (一) 伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让执业专用印章; (二)以个人名义承揽工程造价咨询业务，同时在两个或者两个以上单位执业; (三)不按国家和本省工程计价依据规定计价，出具虚假工程造价文件; (四)法律、法规、规章禁止的其他行为。

• 第二十七条　　省工程造价管理机构应定期进行工程造价咨询机构的业绩考核，建立工程造价咨询单位的信用档案。从事建设工程造价咨询活动的企业和执业人员，应当接受相关行政管理部门和工程造价管理机构的监督管理。

• 第六章法律责任

• 第二十八条　　违反本办法规定的行为，法律、法规有处罚规定的，从其规定。

• 第二十九条　　未取得工程造价咨询企业资质的单位从事工程造价咨询服务的，其出具的工程造价文件无效，县级以上人民政府住房城乡建设行政主管部门应责令其停止违法活动，处以一万元以上三万元以下罚款。 未取得建设工程造价师资格，或虽取得相应资格但未经注册从事工程造价咨询服务活动的，出具的工程造价文件无效，由县级以上人民政府住房城乡建设行政主管部门责令停止违法活动，可处以一千元以上三千元以下罚款。

• 第三十条　　违反本办法规定，省外工程造价咨询机构在本省行政区域内从事建设工程造价咨询经营服务活动不备案的，由省人民政府住房城乡建设行政主管部门给予警告，责令限期改正;逾期不改正的，可处以五千元以上二万元以下的罚款。

• 第三十一条　　违反本办法第二十五条、第二十六条规定的，由县级以上人民政府住房城乡建设或有关行政主管部门给予警告，责令限期改正，有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得三倍以下，不超过三万元的罚款;没有违法所得的，处以一千元以上一万元以下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 工程造价文件编制单位、执业人员违反本办法规定，造成所编制的工程造价文件错误，致使发包方或者承包方遭受损失的，应当依法承担相应的赔偿责任，县级以上人民政府住房城乡建设或有关行政主管部门将其不良行为记入信用档案，并予以公示。

• 第三十二条　　招标人或工程项目建设单位委托无相应资质的单位、人员编制工程造价文件;擅自修改工程量清单、招标控制价等招标文件的实质性内容，不按中标价订立合同，或不按规定进行施工合同备案的，县级以上人民政府住房城乡建设或有关行政主管部门应责令限期改正，可处以三千元以上一万元以下罚款。

• 第三十三条　　建设工程造价行政管理人员在工程造价行政审批和监督管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

• 第七章附 则

• 第三十四条　　本办法自2011年10月1日起施行。